CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) GARANZIA
a) La ns. garanzia ha la durata di anni uno dalla data di
fatturazione del prodotto. Essa è limitata esclusivamente
alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi da
noi riconosciuti come difettosi; le verifiche per il riconosci-
mento della garanzia saranno sempre eseguite presso lo
stabilimento del Venditore o sue filiali. Il reclamo non potrà
mai dar luogo all'annullamento od alla riduzione delle
ordinazioni o alla sospensione dei pagamenti da parte del
committente né tanto meno alla corresponsione di indennizzi
di sorta da parte ns.
La ns. garanzia decade se i pezzi resi come difettosi sono
stati comunque manomessi o riparati senza nostra autoriz-
zazione scritta; decade inoltre nel caso in cui il compratore
venga meno ad uno dei qualsiasi obblighi contrattuali,
in particolare con riguardo alle condizioni di pagamento;
b) La ns. garanzia non copre danni o difetti dovuti ad agenti
esterni, deficienza di manutenzione, sovraccarico, lubrifican-
te inadatto, scelta inesatta del tipo, errore di montaggio, cau-
sati da componenti esterni e componenti soggetti ad usura
o deterioramento e danni derivati in seguito a trasporto da
parte del committente o trasportatore designato, essendo
la spedizione sempre a spese e rischio del committente;
c) Le spese (come per esempio lo smontaggio, la mano-
dopera, il rimontaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio) per
intervento esterno di personale del Venditore, anche a ga-
ranzia riconosciuta, sono sempre a carico del Committente.
Restano a carico del Venditore esclusivamente i compo-
nenti riconosciuti in garanzia e ed il tempo necessario alla
sostituzione degli stessi;
d) Ogni sorta di indennizzo è escluso, né potranno essere
reclamati danni diretti ed indiretti (anche in confronto di terzi);
e) Richieste di riparazioni in garanzia e/o fuori garanzia
dovranno essere comunicate per iscritto tramite apposito
modulo SITI per accettazione riparazione.
Il materiale da riparare o in garanzia o comunque soggetto
ad anomalie, sarà da noi ritirato solo se ci perverrà in porto
franco a seguito di ns. autorizzazione scritta, e sarà reso
in porto assegnato.
2) TRASPORTO - Ad ogni effetto, anche di legge, la merce
si ritiene accettata dal cliente all'uscita dalla ns. sede o
magazzini. Il trasporto della merce si intende sempre per
conto, rischio e pericolo dell'acquirente anche se la merce è
venduta franco destino.
3) CONSEGNE - Il mancato o ritardato pagamento ci
riconosce la facoltà di sospendere od annullare qualsiasi
altra consegna. Ci riserviamo inoltre la facoltà, senza dover
sottostare ad alcun addebito, di non consegnare residui di
ordine pari od inferiori al 15% dell'ordine stesso. La ns.
società non sarà ritenuta responsabile in alcun modo in
caso di danni diretti o indiretti derivati da ritardi di consegna.
4) RESI - Non si accettano resi di merce se non preceden-
temente autorizzati per iscritto dalla ns. Società.
5) PREZZI - La ns. società si riserva di modificare in qual-
siasi momento la proprie quotazioni (anche se confermate)
se ciò si rendesse necessario in conseguenza a mutevoli
condizioni di mercato o produzione. Il listino prezzi si riferisce
a merce franco ns. stabilimento, escluso imballaggio ed ogni
eventuale altra spesa.
6) RECLAMI - Eventuali contestazioni sul prodotto fornito o
ammanchi dovranno essere comunicate per iscritto entro e
non oltre i 15 gg dal ricevimento della merce. E' convenuto
espressamente che eventuali reclami o contestazioni da
farsi, a pena di nullità, sempre in forma scritta ed entro i
termini di legge non danno comunque diritto all'acquirente
di sospendere o ritardare i pagamenti. Se entro 8 gg.
dal ricevimento del presente documento non ci perverrà
alcuna contestazione, lo stesso si intenderà accettato in
tutte le sue parti.
7) INTERESSI - Resta espressamente convenuto che gli in-
teressi verranno fissati ed accettati, in ogni sede di ritardato
pagamento, secondo il D.LGS N. 231/2002.
8) RISERVA DI PROPRIETA' - La merce viene venduta
con riserva di proprietà finchè non sarà effettuato il paga-
mento dell'intero prezzo, di eventuali interessi e accessori.
Il rilascio di cambiali o altri titoli ed eventuali loro rinnovi,
anche parziali, non potranno considerarsi quale novazione
né quale pagamento definitivo del prezzo, se non a buon
fine delle stesse, né potranno comunque pregiudicare la
riserva di proprietà.
9) LISTINO - Il listino attualmente in vigore annulla e sosti-
tuisce tutti i precedenti.
10) FORO COMPETENTE - Si accetta espressamente che
qualsiasi controversia, comunque nascente o discendente
dalla vendita deve essere rimessa, anche in via derogativa,
al giudizio dell'Autorità Giudiziaria di Bologna, quale unico
Foro competente.
TERMS AND CONDITIONS OF SALES
1) WARRANTY
a) Our warranty expires after one year from invoice date of
the product. Our warranty only covers the replacement or
free-of-charge repair of the defective units or parts of them,
provided that said faults or defects have been ascribed by
us to manufacturing processes. Defective material previously
supplied may not lead either to cancellation or reduction of
outstanding orders, or to suspension of payments. We will
not be responsible for the payment of any charges related
to goods to be replaced or repaired under warranty. Our
warranty becomes null and void if units result altered or
repaired by the user without our written authorization, as well
as in the case of non-performance of even just one of the
contractual obligations assumed, specifically with regards to
the conditions of payment;
b) Our warranty does not cover defects or faults which are
to be attributed to external factors, insufficient maintenance,
overloads, inadequate or ineffective lubrication, incorrect
or improper choice of the items, assembly errors, deriving
from external components and parts subject to fast wear or
deterioration, as well as shipping damages occurred during
shipment, since deliveries are always at risk and expense
of the customer, even when the agreed shipment condition
is free final destination or the transport is carried out on our
own account;
c) Expenses relating to operations (such as, e.g., labour,
dismantling, reassembly, transport, board and lodging) by the
seller's personnel to outside locations are to the account of
the customer, even in case repair under warranty has been
acknowledged. The seller will be accountable only for the
costs of replaced parts and the time needed to replace them;
d) Any other kind of damage compensation is excluded
under this warranty agreement, neither can damages of any
kind, be claimed direct or indirect (including by third parties);
e) Requests for repair under and/or not under warranty must
be submitted in writing through the official SITI Claim Report
for repair acceptance. Return of material to be repaired, in
warranty or not, or not conform of any kind, will only be ac-
cepted if both back and forth transport charges are covered
by the customer.
2) SHIPMENT - Material is considered accepted by the
customer once it leaves our warehouse. Shipment of goods
is considered at buyer's risk even if shipment is effected
free domicile at customer or through the shipper's means
of transport or forwarding agents appointed by the shipper.
3) DELIVERIES - A missing or delayed payment may suspend
or cancel any residual order. We have the faculty at no charge,
to arrange partial shipments and to cancel a residual order,
the amount of which is equal or less than 15% of whole order
amount. The seller shall under no circumstances be held
responsible for any direct or indirect damage to the customer
on account of late delivery.
4) RETURNS - Return goods will be accepted only if previ-
ously authorized in writing by the seller.
5) PRICES - Our company reserve the right to modify their
own quotations (even if confirmed) in case necessary due
to unsteady market and production conditions. The price list
refers to ex-works prices, neither including packing nor any
other additional costs.
6) COMPLAINTS - Complaints for defective material or
shortage of goods must be effected in writing and within the
legal terms (15 days upon receipt of the goods) or they will
be considered null. In case of complaints, the buyer is not
anyhow entitled to stop or delay payments.
Any claim concerning the present document should be
notified within 8 days from its receipt, otherwise it will be
considered accepted in all its parts.
7) INTERESTS - It is understood that interests have to be
agreed and accepted in case of late payments, according to
legal decree D.LGS N. 231/2002.
8) CONDITIONAL SALE - We reserve the right of property
on the goods sold until the whole payment has been effected
together with the settlement of eventual interests and ac-
cessories. The grant of a bill or its eventual renewal cannot
be considered as a definite payment of the price and will be
subjected to final collection.
9) PRICE LIST - This current price list cancels and replaces
all the previous ones.
10) LAW - All disputes which may arise in relation to the sale
shall be governed by the Italian Law and the Law Court of
Bologna shall have the sole jurisdiction.
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
1) GARANTIEBEDINGUNGEN
a) Wir gewähren eine Garantie, die ein Jahr ab dem Rech-
nungsdatum des Produkts gültig ist.
Diese Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die kos-
tenlose Reparatur bzw. den kostenlosen Ersatz der von uns
als defekt anerkannten Teile.
Bei Reklamation entsteht dem Käufer kein Recht auf Stornierung
bzw. Reduzierung der Aufträge und ebenso kein Anspruch auf
die irgendwelche Entschädigungen unsererseits. Die Rücknah-
me in Garantie des zu reparierenden bzw. defekten Materials
erfolgt nur, wenn uns die Ware frachtfrei zurückgesandt wird.
Der Kunde erhält das Material dann per Nachnahme zurück.
Der Garantieanspruch verfällt, wenn die als defekt zurückge-
sandten Teile bei dem Käufer manipuliert oder repariert wurden.
Unter Manipulation versteht man auch die Montage des Motors
außerhalb unseres Werks;
b) Unsere Garantie bedeckt keine Schäden oder Defekte, die
in Folge von äußeren Einflüssen, Wartungsmängeln, Über-
lastungen, ungeeigneten Schmierstoffen verursacht wurden;
c) Fehler wie eine falsche Wahl des Getriebetyps, Montagefehler
und Transportschäden, die durch den Auftraggeber oder den von
diesem beauftragten Transporteur verursacht werden, da der
Versand stets auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers erfolgt;
d) Alle andere mögliche Schadenentschadigungen werden
nicht bei den anwesenden Garantiebedingungen berücksichtigt,
und Beschädigungen von jeder Sorte können nicht direkt oder
indirekt reklamiert werden, darin ein Dritte eingeschlossen;
e) Jede Reparatur Anfrage, unter Garantie oder außer Garantie,
muß immer durch das dazu bestimmte SITI-Formular in einer
schriftlichen Form gesandt werden.
Die Zurücksendung der Materialien, die repariert sein sollen,
unter Garantie oder außer Garantie, kann nur akzeptiert wer-
den, wenn alle Frachkosten von dem Kunden bezahlt werden.
2) TRANSPORT - Die Ware versteht sich in jeder Hinsicht
- auch rechtsmäßig - bei Verlassen unseres Werks oder
unserer Lager als vom Kunden angenommen (ausgeliefert).
Der Transport der Ware steht zu Lasten und Gefahr des
Käufers, auch bei Verkauf der Ware mit der Klausel "frei
Bestimmungsort" und auch bei Auslieferung mit Transport-
mitteln und Transportführern des Verkäufers.
3) LIEFERUNGEN - Die unerfüllte oder verspätete Bezahlung
be dem Kunden anerkennt uns die Erlaubnis, jede folgende
Lieferung zu verschieben oder annullieren. Wir bewähren
das Recht auf, ohne uns keine Belastung zu unterziehen, die
restlichen Teile eines Auftrages nicht zu liefern, deren Betrag
gleich oder kleiner als 15% des gesamten Auftrages darstellt.
Unsere Firma ist nicht von allen Gesichtpunkten vorantwortlich
für eventuelle Schäden der Kunde wegen der verspäteten
Lieferung erleiden möchte.
4) RÜCKGABEN - Rückgaben von Materialien werden nur
angenommen, wenn dafür eine schriftliche Genehmigung
unserer Firma erteilt wurde.
5) PREISE - Unsere Firma behält sich das Recht vor, die
Preise (auch wenn bestätigt) jederzeit zu ändern, wenn dies
in Folge von Schwankungen der Markt- und Produktionslage
erforderlich sein sollte. Die Preisliste bezieht sich auf Ware
ab unser Werk exklusive Verpackung oder sonstige Kosten.
6) REKLAMATIONEN - Eventuelle Reklamationen oder Bean-
standungen werden nur akzeptiert, wenn sie in schriftlicher Form
und innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen erfolgen
(innerhalb 15 Tage nach Erhalt der Ware). Der Käufer kann
daraus nicht das Recht ableiten, die Zahlungen einzustellen oder
zu verschieben. Anlastungen von Entschädigungen aufgrund
von Personen- und Sachschäden oder Lieferverzögerungen
werden nicht akzeptiert. Wenn innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt
unserer Auftragsbestätigung keine Reklamation eingeht, gilt
die Lieferung in all ihren Teilen als angenommen.
7) ZINSEN - Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass die
Zinsen laut der Rechtsverordnung D.LGS N. 231/2002 bei
jedem Zahlungsverzug festgesetzt und akzeptiert werden.
8) EIGENTUMSVORBEHALT - Die Ware steht bis zur Zahlung
des gesamten Kaufpreises nebst eventueller Zinsen und
Nebenkosten unter Eigentumsvorbehalt. Die Ausstellung von
Wechseln und eventuelle, auch teilweise Verlängerungen
dürfen weder als Novation noch als endgültige Zahlung des
Kaufpreises, außer bei effektiver Einlösung, angesehen werden,
noch gilt dadurch der Eigentumsvorbehalt als beeinträchtigt.
9) PREISLISTE - Die derzeit gültige Preisliste annulliert und
ersetzt alle vorhergehenden Preislisten
10) AUSTÄNDIGES GERICHTESHOF - Es ist inbegrifflich
anerkannt, daß jede Rechtfrage, irgendwie verursacht oder
vom dem Verkauf abhängig, jedenfalls, auch in abweichender
Weise, von dem Gerichtgewalt von Bologna als einziges
auständiges Gerichthof, erledigt sein muß.
Capítulos
